Un arrêté du 24 octobre modifie l’arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d’un dispositif de prévision et de lissage de la production (sont concernées la Guadeloupe, La Réunion, la Martinique et Mayotte).
Ainsi, sous réserve que la demande complète de raccordement de l’installation ait été déposée auprès du gestionnaire de réseau compétent au plus tard deux mois après la demande complète de contrat et sous réserve que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais, les délais de transmission de l’attestation de conformité sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement.
Dans ce cas, le producteur transmet l’attestation de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement notifiée par tout document transmis par le gestionnaire du réseau compétent.
L’arrêté poursuit en précisant que les délais de transmission de l’attestation sont également prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait d’un recours contentieux exercé à l’encontre d’une ou plusieurs décisions administratives liées à l’autorisation de l’installation. Dans ce cas, est accordé un délai supplémentaire égal à la durée de traitement du ou des recours contentieux.
Cette durée débute à la date d’enregistrement de la requête de première instance au greffe et s’achève à la date à laquelle le ou les contentieux ont fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive et irrévocable. En cas de recours contentieux multiples, chaque journée de traitement d’un ou plusieurs contentieux ne peut donner lieu qu’à une prolongation d’une journée.
Les délais de transmission de l’attestation de conformité peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l’énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de contrat d’achat déposées après le 3 avril 2013.
